委托加工與承攬合同

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的委托加工與承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

委托加工與承攬合同1

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規(guī)格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質量要求

　�。ㄟM行定制加工的物品，需要保存樣品作為驗收依據時，雙方代表應當親自封簽并妥善保管。）

　　編號

　　名稱

　　規(guī)格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

　　________________________________________________________________________

　�。�1、根據合同規(guī)定，承攬人必須使用承攬人自己選取并接受定作人檢驗的原材料來完成工作。如果承攬人故意隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導致定作物品質量問題，那么定作人有權要求承攬人重新制作、修理、減少價款或退貨。而如果是使用定作人提供的原材料來完成工作，合同中應明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人需按合同規(guī)定的時間、數量、質量和規(guī)格提供原材料。承攬人在收到原材料后應立即按合同要求進行檢驗，如果發(fā)現不符合要求的情況，應立即通知定作人更換或補齊。承攬人不能擅自更換定作人提供的原材料，也不能偷換修理物品的零部件。關于原材料等物品交（提）日期的計算，可以參考第七條的規(guī)定來執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　_____________________________________________________________________

　　（1、在承接定作人的工作期間，如果發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，承攬人應立即通知定作人。定作人應在規(guī)定的時間內回復，并提出修改意見。承攬人如果在規(guī)定的時間內沒有得到回復，有權停止工作，并及時通知定作人。由于停止工作而造成的損失，應由定作人負責賠償。對于承攬的工作，若定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，并未經定作人許可不得保留技術資料的復制品。定作人應按規(guī)定的日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　___________________________________________________________________

　�。ǜ犊罱痤~或報酬，根據國家或主管機構的規(guī)定執(zhí)行，未有規(guī)定者由當事雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法

　　________________________________________________________________________

　　第七條交貨的時間和地點

　　________________________________________________________________________

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他

　　第十二條承攬人的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的。

　　二、如果承攬人交付的定制物品或完成的工作數量少于合同規(guī)定，但定作人仍然需要這些物品或工作的全部，那么承攬人需要按照缺少的數量進行補償，并且補交的部分按照逾期交付處理。如果少交或者遲交的部分定作人不再需要，那么承攬人應當賠償定作人因此造成的損失。

　　三、如果未按照合同規(guī)定對定制物品進行包裝，需要進行返修或重新包裝，承攬人應負責返修或重新包裝，并承擔相關費用。如果定作人不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的話，承攬人應當賠償定作人因包裝不合格而導致的低于合格包裝物價值的部分損失。如果由于包裝不符合合同規(guī)定導致定作物毀損或滅失，承攬人應賠償相應的損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的。

　　未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　五、當無法交付定制物品或無法完成工作時，根據合同約定，應向對方支付相應的違約金。違約金的`數額應該是無法交付定制物品或無法完成工作部分價款總值的一定比例，這個比例可以在10%到30%之間進行調整；同時也應該支付酬金總額的一定比例作為違約金，這個比例可以在20%到60%之間進行調整。

　　六、當定制物品不符合合同規(guī)定時，在由定制人暫時保管的情況下，應向定制人支付其實際支付的保管和維護費用。

　　七、根據合同規(guī)定，如果代運或送貨的定作物發(fā)生錯發(fā)到達地點或接收單位（人）的情況，我們將全權負責將其運送至指定地點或接收單位（人）。同時，我們也愿意承擔由此產生的額外運雜費以及因逾期交付定作物而導致的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

　　十、未經定作人同意，承攬人不得私自更換定作人提供的原材料或修理物的零部件。若承攬人擅自進行調換，定作人有權拒絕接收，并要求承攬人承擔由此造成的損失賠償責任。在定作人要求重新制作或修理時，承攬人應按照定作人的要求辦理，并承擔因逾期交付而產生的責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　一、如果在合同履行過程中，雙方協商并一致同意對定制物進行數量、規(guī)格、質量或設計等方面的中途變更，變更方應當賠償對方承包方因此所造成的損失。

　　二、中途終止合同時，如果是由于承攬人提供原材料的原因，承攬人需要支付給未履行部分價款總額的違約金，在10%至30%之間；如果不是由承攬人提供材料的原因，那么承攬人需要支付給未履行酬金總額的違約金，在20%至60%之間。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人；

　　五、逾期未按合同規(guī)定日期付款的一方，應當向另一方支付違約金。根據中國人民銀行相關規(guī)定，延期付款的違約金計算方式為：以待支付金額為基準，每逾期一天，違約金為待支付金額的1%。請注意，以上所提供的修改是基于原始內容進行調整，旨在保留原意并確保與中文用法和表達習慣相符。

　　六、無理由拒絕接收定制商品，應當承擔賠償責任，包括賠償承包人的經濟損失和運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本協議自______年_____月____日起開始生效，并在履行完畢后失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意更改或解除合同。如果合同有尚未明確的事項，必須由雙方共同商議并制定補充條款，這些補充條款與本合同具有相同的法律效力。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交付給_____（如經過公證或鑒證，則應送交相關機構）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

委托加工與承攬合同2

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1.交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的.費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托加工與承攬合同3

　　甲方：______________________(定做方)

　　乙方：(承攬方)______________________

　　加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的'權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行，且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓，需事先獲得廠方的同意方可進行，否則將視為違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期___________月，______________________起至______________________止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本協議有兩份，每份相同，并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份，自簽署蓋章之日起生效。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　_______年_______月_______日

委托加工與承攬合同4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據雙方自愿、平等和公正的原則，參照《建設工程施工合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規(guī)，經協商一致，特訂立本合同，就本建設工程的施工事項達成如下約定。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：________________________________________

　　2、工程地點：____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：_____________________________=____________________平方，附工程詳單。

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造價____________元________，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后乙方首次付款總額的30%，同時柱子立起后乙方再付款總額的`40%。乙方在驗收完成后再支付剩余工程款項的25%。最后的5%工程款項將在工程完工后的一年內全部支付完成。

　　5、土建工程結束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。

　　6、在工程施工階段，乙方需投入全部自己的施工人員，在發(fā)生工傷事故等情況時，乙方應自行解決相關問題，解決費用應從乙方的資金中支付，若存在不足部分，則由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

委托加工與承攬合同5

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關事宜:

　　1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲乙雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

委托加工與承攬合同6

　　委托方：____________________(以下簡稱甲方)

　　加工方：____________________(以下簡稱乙方)

　　依據《工程建設合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方與乙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作（包括拋丸除銹，涂刷紅丹防銹底漆一遍）。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、在乙方生產和制作鋼結構過程中，甲方可以在付款提貨的情況下，但是甲方累計提取的貨物的價款不能超過已經實際支付的貨款（不包括定金）的數額。在甲方最后一次提貨之前，雙方需要進行結算。貨款必須全部付清，乙方財務部門必須收到甲方支付的全額貨款并確認后，才能安排發(fā)貨。

　　3、當甲方在現場進行安裝時，若發(fā)現與質量相關的問題，應立即通知乙方，并要求其在12小時內到達現場解決該問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的.工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、甲方委托乙方負責本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作任務。乙方應當嚴格遵循甲方提供的施工圖紙所規(guī)定的技術要求、質量標準、數量要求以及包裝要求進行加工生產，并且需要進行自我檢驗工作，以確保產品質量和進度的符合要求。一旦完成加工任務，乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供采購的鋼材的材質證明、產品的檢驗報告、合格證明等技術資料四份。（注：不包括帶有MA章的探傷報告以及第三方材料復檢費）。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、雙方在鋼構件出廠前都必須進行質量復檢。經過復檢合格的產品，如果在運輸過程中出現質量問題，甲方將承擔責任；而由乙方加工的產品出現質量問題，則乙方需負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：乙方發(fā)貨后，若甲方發(fā)現貨物存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內書面向乙方提出異議。乙方收到甲方的書面異議后，將派遣人員到現場進行檢查，并與甲方協商解決。若甲方未能在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議，則視為甲方認可乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　注意事項：

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　雙方在簽署和履行本合同過程中，如得知對方的商業(yè)機密，必須承擔保密責任，不得以任何方式向第三方泄露。保密期限從獲知或應當獲知該商業(yè)機密之日起，直至對方公開該商業(yè)機密之日為止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人及經辦人對本合同下的債權債務承擔共同責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、當本合同發(fā)生爭議時，雙方應積極進行協商解決。若協商不成，可選擇向乙方所在地人民法院提起訴訟，尋求公正的解決方式。

　　4、本合約經雙方簽署并在乙方收到甲方定金后生效，有效期至構件交付完畢且貨款全額支付后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

　　甲方：_______________________(蓋章)乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

委托加工與承攬合同7

　　甲方： (定作方)______________　　地址： _______工業(yè)城　　法定代表人：_______營業(yè)執(zhí)照證號：_______

　　乙方： (承攬方)______________　　地址：_______　　法定代表人：______________營業(yè)執(zhí)照證號：_______

　　合同編號：_______

　　合同簽訂地：_______工業(yè)城內

　　乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

　　一、本合同所涉及的加工行為是指甲方委托乙方進行加工生產的活動。根據甲方提供的加工圖紙、技術要求、質量標準、驗收標準以及其他約定條件，乙方按照要求進行加工，并將成品交付至甲方指定的地點。經過甲方驗收合格后，甲方將支付相應的加工費用給乙方。

　　二、 本合同所指加工之零部件見下表：　　甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注

　　1.根據實際生產需求，如有需要加工除上表以外的同類型零部件，雙方可協商簽訂補充協議。

　　2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、技術標準(包括質量要求)：甲方企業(yè)應明確加工零部件的物料代碼、產品品名、規(guī)格、技術標準或要求以及備注內容。

　　四、 加工零部件價格及加工費的確定：

　　1.雙方確認，乙方加工零部件的價格將依據《報價核算表》達成一致后生效，并自確認之日起生效。如果由于市場價格波動或其他原因需要調整價格，雙方應按照約定程序重新確認價格，之前所執(zhí)行的價格仍按照原價格執(zhí)行。

　　2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。

　　3. 加工費計算方法：

　　(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

　　(2)雙方約定如下：甲方所提供的原材料和零部件必須由乙方按照甲方指定的程序前往甲方指定的倉庫辦理領料手續(xù)，并按照甲方規(guī)定的原材料和零部件損耗標準進行加工。若乙方未能按照規(guī)定標準加工，導致甲方原材料和零部件損失時，甲方有權從乙方的加工費中直接扣除相應金額。

　　五、 加工訂貨：

　　1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

　　(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

　　(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

　　(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

　　(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3. 如甲方通知取消訂單：

　　(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

　　乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用。

　　4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

　　六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

　　1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；

　　2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________；

　　3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

　　4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。

　　5.當甲方驗收乙方加工的零部件時，經過合格檢驗并開具合格檢驗報告后，甲方將發(fā)出《收料單》作為收據。

　　6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

　　七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：

　　1.圖紙的設計與提供：甲乙雙方合作進行圖紙的獨立創(chuàng)作，乙方負責圖紙的設計開發(fā)。所提供的圖紙及技術資料需經由甲方確認，費用由乙方自行承擔。

　　2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；

　　3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

　　4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔；

　　5. 模具的知識產權：甲方所有；

　　6. 模具的所有權：甲方所有。

　　八、 知識產權保護

　　1.根據雙方達成的《知識產權保護協議》，若存在商標許可情況，則必須簽署《商標使用許可合同》。

　　九、 產品技術、質量標準與控制

　　1. 合同生效后____日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

　　2. 產品質量控制：

　　(1)雙方合作需遵循以下程序：乙方應根據甲方提供的相關資料、首樣等要求制作樣品，并經過甲方的檢驗合格后，方可進行小批量生產。小批量產品質量必須經過甲方的檢測確認合格后，方可進入批量生產階段。

　　(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

　　(3)甲方原則上每年一次派遣具備內審資質的人員對乙方的質量保證體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的廠家審查報告。乙方有責任按照質量保證體系的要求配合甲方進行工廠審查，并及時整改甲方提出的不合格項目。甲方將針對乙方質量保證體系中的不合格項進行二次評審，如果仍未達到要求，則有權中止或終止本合同。

　　(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種，零部件不得更改。

　　乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品。

　　(6)盡管甲方通常會根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或同意乙方選定的供應商，或以甲方名義采購原材料、零配件并提供給乙方，或對加工的零部件進行檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方對進貨質量的控制責任被免除，乙方仍需承擔所采購零配部件的質量責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗和控制活動，但甲方不對加工的零部件的質量承擔任何責任，全部產品質量責任由乙方承擔。

　　3. 質量整改

　　(1)如果同一型號的加工零部件連續(xù)兩次出現不合格情況，甲方有權發(fā)出整改通知書，并允許乙方要求派遣技術檢驗人員提供幫助，但相關費用由乙方承擔。如果經過整改后仍未能達到合格標準，甲方則有權終止與乙方的合作。

　　4.在雙方簽署的《質量保證協議書》中，規(guī)定了產品技術、質量和控制的標準和要求，并明確了對于不合格品和產品質量事故的處理方式。

　　十、 加工費的結算

　　1.加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，乙方根據余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付。

　　2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清。第________年結算_______%，第________年結算________%，第________年結算____________%。

　　十一、 驗收方法

　　1.雙方應在合同物料入庫之日起七個工作日內展開驗收工作。驗收標準與手段將按照本合同第三條的約定進行，同時可以參考行業(yè)通行標準或國家標準。如果雙方就質量問題產生爭議，甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關的檢測結果將作為裁定依據。

　　十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的.名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；

　　2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　3.如果在使用加工零部件的過程中出現質量問題，由乙方承擔全部責任，甲方負責提供協助。如果因此導致甲方無法正常使用加工零部件，則乙方應負責退換相應產品。如果這種情況導致涉及的加工費無法按時支付，甲方不承擔任何責任。然而，如果由此造成甲方不能生產或延遲生產，則乙方將負責賠償相應損失。

　　4. 加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

　　十三、 乙方違約責任：

　　1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

　　(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；

　　(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；

　　(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；

　　(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元次；

　　(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計；

　　(6)故意將不合格的零部件摻雜于合格品之中，或明知其為不合格品卻假冒合格品者，將面臨0元以上的違約金處罰，并在情節(jié)嚴重時取消供應商資格。

　　(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　　(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；

　　2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

　　3.乙方因包裝零部件不符合合同規(guī)定，除按照以上進行扣罰外，乙方還需負責返修或重新包裝，并承擔費用。若甲方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝，乙方應支付超過合格包裝物價值的不合格包裝物部分作為賠償金。若由于包裝不符合規(guī)定導致加工零部件損壞或丟失，乙方應承擔相應的賠償責任。

　　4.在乙方提前交貨、多交貨或者提供與合同規(guī)定的加工零部件不符的情況下，甲方將承擔代保管期間所支付的保管、維護等費用，并由乙方承擔非因甲方保管不善而造成的任何損失。

　　5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的。

　　6.如果在加工零部件時發(fā)生錯發(fā)到貨地點或接貨人的情況，乙方除了按合同規(guī)定負責將貨物運送至正確的到貨地點或交付給正確的接貨人外，還應承擔因此而導致甲方支付額外費用及逾期交貨產生的違約金，并承擔由此增加的費用。

　　十四、 甲方的違約責任

　　1.如果甲方未能按時付款，甲方應根據中國人民銀行有關延遲付款的規(guī)定向乙方支付逾期付款的利息。

　　2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

　　十五、 合同的變更、解除：

　　1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

　　2.如果乙方在連續(xù)或累計兩個月內未能按時交貨，或生產的合同產品發(fā)生重大質量問題，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。

　　3.在任何情況下解除合同時，乙方必須在30天內歸還甲方所有為履行本合同而提供給乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等。

　　十六、 不可抗力

　　1.當甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力的原因無法履行合同時，應及時通知對方，并提供有關主管機關的證明。在取得證明后，雙方可以協商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據實際情況決定是否免除違約責任的全部或部分。

　　十七、 其他

　　1.根據本合同約定的條款，應當在明確責任后十天內支付所涉及的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失。付款方式按照銀行規(guī)定的結算辦法進行清算，否則將視為逾期付款。然而，任何一方都不得擅自扣發(fā)加工零部件或其他貨物以抵扣欠款。

　　2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

　　3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4.雙方簽訂的《質量保證協議》、《業(yè)務交往方案備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

　　十八、 其他需約定事項：

　　1. ____________________________________________________________________________

　　2. ____________________________________________________________________________

　　3. ____________________________________________________________________________

　　4. ____________________________________________________________________________

　　5. ____________________________________________________________________________

　　甲方：__________乙方：__________

　　授權代表：_______授權代表：_________

　　日期：______年____月____日____

委托加工與承攬合同8

　　甲方：__________（委托方）

　　乙方：____________________（承攬方）

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的.運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲乙雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：__________________蓋章：

　　簽約人：______職務：__________電話號碼：__________________________________________

　　乙方：______蓋章：

　　簽約人：____職務：______電話號碼：________________________

　　時間：20____年__月__日

委托加工與承攬合同9

　　定做方：_______

　　地址：_______

　　電話：_______

　　法定代表人：_______

　　承攬方：_______

　　地址：_______

　　電話：____________

　　法定代表人：_______

　　甲方委托乙方進行加工___________________________，經雙方協商一致，特訂立本合同，共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1本合同規(guī)定，定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方，相關法律行為由定做方承擔。

　　1.2雙方確認的原物料、包材、加工制成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方式等信息，應當以經承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定為準，作為本合同的附件。雙方如有未盡事宜需補充的條款，可以另行協商并簽署協議書作為本合同的附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，也應作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1雙方一致同意，定做方只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來可批量生產的產品。對于不屬于可批量生產范圍的產品，雙方需另行協商確定相關事宜。

　　三、加工成品質量要求

　　3.1根據雙方約定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　3.2承攬方需要為每個產品提供產品合格證。如果國家或行業(yè)標準有其他要求，應以相應標準為準。承攬方應提供完整的成品以及相關文件資料。

　　四、訂單確認

　　4.1訂貨方應以書面形式將訂貨信息發(fā)送給承攬方，可以通過傳真或快遞的方式進行發(fā)送。

　　4.2接受訂單后，承攬方會在1個工作日內確認交貨日期和數量。通常情況下，會在7天內交貨。大宗訂單是指單品訂購數量超過100套，特殊產品是指非承攬方常規(guī)產品或新產品，交貨期將根據雙方協商確定。

　　4.3訂貨方需指定一個負責人，所有訂單必須由該負責人親筆簽字或蓋章確認，方可生效。沒有經過指定負責人的簽字或蓋章確認的訂單，承攬方將不認可其有效性。

　　4.4經定制方確認訂單后，定制方傳真給承攬方的訂單具有與本合同同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1雙方確認產品訂單后，定做方需在____天內支付訂單總額的____%作為預付款給承攬方，剩余的____%需在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。

　　5.2產品包裝要求：我們將采用中性包裝，并在包裝上印上您公司的名稱、產品名稱、型號、聯系方式等信息。具體的包裝細節(jié)將根據您的訂單要求進行定制。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

　　6.1定做方應按照合同約定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方有權對定做方提供的原材料進行檢驗，如發(fā)現不符合要求的情況，應立即通知定做方更換或補充。承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。

　　6.2根據合同規(guī)定，承攬方必須按照定做方要求選用原材料，并接受定做方的檢驗。如果承攬方隱瞞原材料的質量問題或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導致定做品質受損，定做方有權要求承攬方重新制作、修復、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1在履行定制方要求時，若承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應當及時通知定制方；定制方應在規(guī)定時間內給予回復，并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內未收到回復，有權暫停工作，并及時通知定制方。定制方應對因此造成的損失承擔賠償責任。

　　7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　7.4生產過程中，承攬方需提供圖紙和技術資料，如有變更應及時告知定做方并經其確認后方可繼續(xù)生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1根據合同約定，驗收將按照規(guī)定的質量標準、圖紙和樣品進行。

　　9.2我們需要您提供每款新產品的檢測報告，確保符合國家和行業(yè)的強制要求。

　　9.3每次交付產品時，定制方會根據雙方認可的樣品進行驗收。如果產品與樣品不符，定制方會及時通知承攬方，并要求在約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4定做方應當按照合同約定的時間對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收之前，承攬方應當向定做方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期內難以發(fā)現質量問題的定做物或項目，雙方應當協商確定保修期限，并在合同中明確規(guī)定。在保修期內如發(fā)生問題，除非是由于定做方的使用或保管不當導致的質量問題，承攬方應負責修復或更換。

　　9.5當事人雙方對定制物品的質量產生爭議時，可以委托法定質量監(jiān)督檢驗機構進行檢測，并由其提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1交(提)定做物期限應當按照雙方約定的時間履行。如有一方需提前或延期交(提)定做物，應事先與對方協商達成一致，并按照協商結果執(zhí)行。

　　10.2送交定做物日期計算方式如下：承攬方自備運輸工具送交定做物時，以定做方接收的時間為準；委托運輸部門運輸時，以承運部門簽發(fā)的時間為準；自提定做物時，以承攬方通知的提取日期為準，但必須給定做方足夠的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方式計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1發(fā)貨方在發(fā)貨前應確保所提供的原材料或加工成品包裝完好，以確保在運輸過程中不會受到損壞。

　　11.2發(fā)貨方應根據收貨方確定的運輸路線、運輸方式和送貨地點，委托合作的承運單位進行貨物發(fā)運。為節(jié)約費用，我們會盡量充分利用運輸工具的容量或承載能力。

　　11.3承攬方負責提供所需的原料，定做方負責支付運輸加工制成品的運輸和保險費用。

　　承攬方需按照海關法規(guī)和相關法律規(guī)定填寫加工貿易手冊，如因承攬方向定做方提供的資料與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數量、原產地等），導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時發(fā)生任何支出費用損失，應由承攬方承擔全部責任。

　　十三、保密條款

　　13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2未經定做方書面同意，承攬方不得擅自將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3未經定做方事先書面同意，承攬方不得在任何展銷會、展覽會上展出或展示定做方產品或印有定做方商標或標識的產品。

　　13.4定制方不得將承包方所提供的產品價格透露給任何其他第三方。

　　13.5雙方同意對所有定制方口頭或書面披露給承攬方的保密信息進行嚴格保密。這些保密信息包括但不限于數據、圖紙、原材料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定制方對承攬方有義務，也不得直接或間接地向任何第三方披露上述信息。

　　13.6承攬方同意根據國家相關法律法規(guī)采取必要的技術措施，保護存儲在計算機中的數據，防止未經授權的第三方輕易獲取這些數據。

　　13.7雙方同意，定制方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件，均受到上述保密義務的約束。

　　13.8承攬方同意在定做方要求返還樣品和文件時，立即予以返還。即使在此期間存在與承攬方相關的交易，承攬方也無權保留任何樣品和文件。承攬方同意，在根據其文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時，將上述物品與原始文件一并歸還定做方。

　　13.9以上所有的資料，包括但不限于數據、圖紙、規(guī)格、手冊、樣品、模具、產品和其他信息，未經定制方同意，承攬方不得擅自使用或提供給第三方使用，也不得用于為第三方加工產品。

　　13.10請小心保管專門為生產所發(fā)送的樣品，確保不讓任何未經授權的第三方獲取。僅在執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或其他光學記錄。嚴禁將這些物品轉交給任何第三方。訂單完成后，應立即將樣品退還給制造方。

　　13.11受托方及其合法繼承人同意，在未取得委托方書面同意的情況下，不得將樣品、文件或其摘錄、零部件提供給任何第三方或自行用于市場生產制造。

　　13.12在定制訂單過程中，定制方和承接方共同合作研發(fā)的'成果和技術秘密屬于定制方的專有財產，未經許可，承接方不得擅自使用。

　　13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14定制方有權在任何時候對承接方的保密措施進行審查。

　　十四、違約責任

　　14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應按照實際質量和合同約定進行價格調整，可以適當減少酬金或價款；如定做方不同意利用，承攬方應負責修整或更換，并承擔逾期交付的責任；若經過修整或更換后仍不符合合同規(guī)定，定做方有權拒收，由承攬方承擔相應賠償責任。

　　14.2定做方要求的定制物品或工作未按合同規(guī)定的數量交付，定做方仍需的部分應按照合同規(guī)定補足，逾期交付的部分應按照延遲交付的處理方式進行處理。如果定做方不再需要少交或延遲交付的部分，承攬方應當賠償定做方因此而遭受的損失。

　　14.3承攬方應當按照合同規(guī)定的包裝要求進行定做物的包裝工作。如果定做物未按合同規(guī)定包裝或需要返修、重新包裝的，承攬方應當承擔返修或重新包裝的責任，并支付相關費用。如果定做方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝的，承攬方應當賠償定做方因不合格包裝物造成的損失，賠償金額為不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。如果因包裝不符合合同規(guī)定導致定做物毀損或丟失的，承攬方應當承擔賠償責任。

　　14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)每逾期一天，將按逾期交付部分的酬金總額的千分之一作為違約金支付。

　　14.5未經客戶同意，提前交付定制物品，客戶有權拒收。

　　14.6如果無法交付定制物品或無法完成工作，應支付相當于定制物品價值總額的15%至30%或酬金總額的30%至60%的違約金。

　　14.7定制物品在異地交付時，如果不符合合同規(guī)定，暫時由定制方代為保管時，應當支付定制方實際支出的保管、保養(yǎng)費用。

　　14.8若定制物品被錯誤地送到了錯誤的地點或接收單位，除了按合同規(guī)定將定制物品送到正確的地點或接收單位外，還需要承擔因此而產生的額外運輸費用，并承擔因延誤交付定制物品而造成的責任。

　　14.9若因為保管不善導致定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失，責任方應賠償定做方因此遭受的損失。

　　14.10未按合同規(guī)定的方式和時間對定做方提供的原材料進行檢驗，或者在檢驗后發(fā)現原材料不符合要求卻沒有按合同規(guī)定的時間通知定做方更換或補充的情況下，由承攬方對工作質量和數量承擔責任。

　　14.11未經定做方許可，承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料或修理物的零部件。如有更換，定做方有權拒收，并要求承攬方賠償因此造成的一切損失。若定做方要求重新制作或修理，承攬方應按照要求執(zhí)行，并承擔因延遲交付而產生的責任。

　　14.12承攬方如違反保密義務，應承擔賠償定做方的全部損失，并支付合同金額20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在約定的履行期限內，若因不可抗力導致本合同無法履行，免責責任應當適用。

　　十六、合同解除

　　16.1雙方同意在簽署本合同后，不得擅自修改或解除合同。如因不可抗力事件導致無法履行合同，經雙方協商一致后可進行變更或解除。提出變更或解除的一方應在發(fā)生不可抗力事件后的二十四小時內通知對方，并按照約定程序辦理變更或解除合同手續(xù)。

　　16.2如供應商在規(guī)定的交貨期延遲的情況下，經過一定的寬限期仍未能交付貨物，采購方有權解除合同。供應商應當將已收取的款項全額退還給采購方，若在規(guī)定的時間內未能退款，則供應商還需在確認退款之日起，每日支付遲延付款違約金給采購方。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，至______年____月____日止，合同履行完畢即失效。在合同有效期內，除非經雙方協商一致，否則不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜，雙方應共同商議并作出補充規(guī)定，補充規(guī)定應與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式兩份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定做方：_______

　　公章：

　　法定代表人：_______

　　開戶銀行:_______

　　帳號：_______

　　法定地址：_______

　　電話：_______

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_______

　　公章：

　　法定代表人：_______

　　開戶銀行：_______

　　帳號：_______

　　法定地址：_______

　　電話：_______

　　________年_____月_____日

委托加工與承攬合同10

　　定作方：_______________（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，訂立下列條款，共同信守：

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金�！　∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2.定作方的`違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年____月____日定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________________年____月____日承攬加工合同篇10甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________有限公司代理人：_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（________年______民終字第____號）達成如下和解協議：。本合同簽訂日期：______年____月____日定制方：________________代表：__________________開戶銀行：_______________賬號：___________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：_______________賬號：_________________________年____月____日

委托加工與承攬合同11

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　被委托方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方加工__________________產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條 代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

　　第二條 甲方責任

　　1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。

　　2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件

　　3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。

　　2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件

　　3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

　　5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

　　6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　7.甲乙雙方需要嚴守商業(yè)秘密。

　　本合同所簽訂的'上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

　　甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

　　第三條 乙方責任

　　1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合____________質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

　　3.負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量要求進行。

　　4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

　　5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。

　　6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。

　　7.對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 付款方式及交貨地點

　　甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。

　　第五條 驗收標準

　　雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。

　　第六條 違約責任

　　1.因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

　　2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。

　　3.凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

　　4.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

　　第七條 合同有效期限本委托加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　第八條 本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　代表人：__________ 代表人：__________

　　日期：____________ 日期：____________

委托加工與承攬合同12

　　承攬方：_____________

　　身份證號：_____________

　　電話：_____________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_____________

　　電話：_____________

　　經過充分的商議和協商，本合同由_____________家具有限公司（以下簡稱"甲方"）作為定作方委托承攬方（以下簡稱"乙方"）加工一批家具。雙方本著自愿、公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，并承諾共同遵守以下條款。

　　第一條：加工產品及工價(見產品清單)

　　第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在按照定制方公司的要求進行工作期間，如發(fā)現定制方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應立即通知定制方公司的質量部門，以便及時溝通并提出修改意見。

　　2、承攬方在接受承攬工作時，必須嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可，承攬方不得保留任何技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：薪資：按照委托方公司制定的生產訂單所規(guī)定的工價進行結算（除非有特殊協議）。

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：根據定作方對產品品質的`驗收標準合格以后，進行數據結賬（除非有平時的借支情況）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。

　　2、我們要求承攬方嚴格遵守行業(yè)操作規(guī)定和定制方公司的安全管理規(guī)定，以確保不發(fā)生任何安全事故。在合同期內，承攬方承諾對任何安全事故負全部責任，與定制方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、如果承攬方未能按照合同要求及時生產排產單并交付符合質量標準的產品，將承擔逾期交付的責任。若產品質量不達標，需要進行返工處理，返工費用應由承攬方自行承擔。經過返工后，如果產品仍然不符合合同規(guī)定或品質要求，定作方公司有權拒收產品，并要求承攬方承擔因此而引起的損失。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方應確保按時交付產品，除非因為定作方公司欠料等情況造成延遲。若承攬方延遲交付，定作方公司有權要求承攬方承擔由延期所帶來的一切損失。

　　4、在合同期間，若承攬方決定單方面終止合同，必須提前一個月書面向定作方公司提出申請，并經定作方公司同意后，在完成加工中的全部工作后方可生效。如果承攬方在合同執(zhí)行過程中無故取消合同，則視為承攬方違約行為。因此，承攬方鄭重承諾并將全額賠償定作方公司因此造成的一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

　　本協議自_______年___月___日起生效，協議履行(或工程)完成即終止，協議執(zhí)行期間，雙方不得擅自變更和解除協議。如有需要，協議雙方應共同商議并制定補充規(guī)定，補充規(guī)定與本協議具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

　　定作方(代表人)________________________

　　簽訂地點：_____________

　　_______年___月___日

　　承攬方(代表人)：________________________

　　簽訂地點：_____________

　　_______年___月___日

委托加工與承攬合同13

　　地址：

　　電話： 傳真：

　　容器類委托加工承攬合同 NO：

　　委托方： _____X公司 簽訂地點：

　　受托方： 簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關行業(yè)標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執(zhí)行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的'對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委 托 方： ___X公司 受 托 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　傳 真：

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：

委托加工與承攬合同14

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：

　　簽約人：

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：

　　生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址：

　　聯系人：聯系電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　賬戶：

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　�、�、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的`價款，累積達到合同標的額的95％。

　�、�、剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂�亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

　�、凇⒓追轿窗春贤�規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、�、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、佟⒁蚵男斜竞贤�發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協商后，作出

　　補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約人：

　　簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：

委托加工與承攬合同15

　　合同編號：________

　　訂立合同雙方：________

　　定作人：___________

　　定作人法定代表人：_______簽約人：________

　　定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯系電話：_______

　　定作人機構地址：_________傳真電話：_______

　　承攬人：______

　　承攬人法定代表人：________簽約人：________

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產報刊亭許可證明：________

　　承攬人機構地址：________聯系人：______聯系電話：________

　　銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______

　　根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：__萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、�、乙方將報刊亭樣品制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、�、交貨時間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、邸�包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　�、佟⒁曳綄χ谱鞯�'報刊亭進行安裝;

　�、�、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，并不返還乙方;

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，__年內免費進行保修，超過__年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　�、�、剩余的合同標的額5%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、佟⒁蚵男斜竞贤�發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：__________乙方：_________

　　簽約人：_________簽約人：_______

　　簽約地點：____________簽約地點：____________

　　簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日

【委托加工與承攬合同】相關文章：

委托承攬加工合同05-10

委托加工承攬合同（經典）04-29

委托承攬方加工合同04-09

肥料委托承攬加工合同04-09

委托承攬人加工合同05-08

委托加工承攬合同的模板04-09

委托加工鍍鋅承攬合同02-20

公司委托加工承攬合同05-07

委托貨物加工承攬合同05-08